Договор монтажа

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ  № __________

г. Москва                                                                                                           ______________ 2016 г.

       _______ «___________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданином Российской Федерации ________________________________, паспорт _______________________, выдан ______________________, _____________________ г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.   Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами устройство дымоходных систем ______________ на объекте: «____________________________________________________________» в соответствии с протоколом согласования цены (Приложение №1), проектной документацией и условиями настоящего договора.

1.2.   Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену Согласно Приложению №1

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные работы на Объекте согласно строительным нормам и правилам, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать выполненные работы Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.4. Все поставляемые для выполнения строительных работ материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику при подписании акта выполненных работ.

2.5. Подрядчик обязан вывезти в 10- дневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты.

2.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата работ.

2.6.1 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок, однако в пределах общего срока гарантийного срока, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

2.7. Принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.8. Произвести установку оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.9. Сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение 3(трех) дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.10. Выполнить работу с надлежащим качеством и своими инструментами. Работа по монтажу считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение 3(трех) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение 5 (пяти) дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком, выполнить своими силами подготовительные строительные и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет ____________________________________________________.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в следующем порядке: ________________________________.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.   

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по монтажу, в обусловленные сроки, указанные в п. 4.2.

4.2.Монтаж оборудования осуществляется:

4.2.1 В один этап, начала монтажа ______________________________, производиться не позднее __(_____) дней после передачи оборудования от Заказчика. Срок выполнения монтажа оборудования ___(______) рабочих дней.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение 3(трех) дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 10 (десяти) дней, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

6.6.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы ранее уплаченный аванс возвращается Заказчику, часть установленной цены пропорционально части выполненной работы.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд г. Москва в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3(трех) дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

·       приложение № 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

·       приложение № 2 - Акт приема-передачи выполненных работ.

8. Адреса и реквизиты сторон